Bienvenidos a Viltis, el blog jurídico español que te mantiene informado sobre las últimas noticias y novedades en el ámbito legal. En esta ocasión, hablaremos sobre un tema de gran relevancia en el sector de la construcción: el modelo contrato servicios construcción.
¿Qué es un contrato de servicios de construcción?
Un contrato de servicios de construcción es un acuerdo legal entre dos partes: el contratista y el cliente, en el que se establecen las condiciones y obligaciones para llevar a cabo un proyecto de construcción. Este tipo de contrato es común en el ámbito de la construcción, ya que permite establecer claramente los términos y responsabilidades de ambas partes, evitando conflictos y malentendidos.
¿Qué debe incluir un contrato de servicios de construcción?
Un contrato de servicios de construcción debe contener información detallada sobre el proyecto, como el alcance del trabajo, el presupuesto, el plazo de entrega y las responsabilidades de cada parte. Además, también debe incluir cláusulas sobre el pago, los seguros y las garantías, entre otros aspectos importantes.
Modelo de contrato de servicios de construcción
Contrato de servicios de construcción
Entre [Nombre del contratista] con domicilio en [Dirección del contratista], en adelante «el contratista», y [Nombre del cliente] con domicilio en [Dirección del cliente], en adelante «el cliente», se acuerda el siguiente contrato de servicios de construcción:
1. Objeto del contrato
El contratista se compromete a llevar a cabo el proyecto de construcción [Nombre del proyecto] ubicado en [Dirección del proyecto]. El alcance del trabajo incluye [Descripción detallada del trabajo a realizar].
2. Presupuesto
El presupuesto total para el proyecto es de [Monto total del presupuesto] y será pagado en [Número de pagos] cuotas de [Monto de cada cuota] cada una. El primer pago se realizará al inicio del proyecto y los pagos restantes se realizarán de acuerdo al cronograma establecido en el Anexo A.
3. Plazo de entrega
El plazo de entrega del proyecto es de [Número de días/meses/años] a partir de la firma de este contrato. El contratista se compromete a entregar el proyecto en la fecha acordada, salvo circunstancias excepcionales que puedan retrasar el trabajo.
4. Responsabilidades del contratista
El contratista será responsable de proporcionar todos los materiales, herramientas y mano de obra necesarios para llevar a cabo el proyecto de manera eficiente y cumplir con los estándares de calidad acordados. También se encargará de obtener los permisos y licencias necesarios para el proyecto.
5. Responsabilidades del cliente
El cliente se compromete a proporcionar al contratista acceso al lugar de trabajo y a cumplir con los pagos acordados en el plazo establecido. Además, el cliente será responsable de obtener cualquier permiso o licencia adicional requerida para el proyecto.
6. Garantía
El contratista garantiza que el trabajo realizado cumplirá con los estándares de calidad y será libre de defectos durante un período de [Número de días/meses/años] a partir de la fecha de entrega del proyecto. En caso de cualquier defecto, el contratista se compromete a repararlo sin costo adicional para el cliente.
7. Ley aplicable y jurisdicción
Este contrato se regirá por las leyes del [Nombre del país/estado/provincia] y cualquier disputa que surja del mismo será resuelta en los tribunales competentes de [Nombre del país/estado/provincia].
Firmado en [Lugar de firma] el [Fecha de firma].
[Nombre y firma del contratista]
[Nombre y firma del cliente]
Esperamos que este modelo de contrato de servicios de construcción sea de utilidad para ti. Si tienes alguna duda o comentario, no dudes en dejarnos tu opinión en la sección de comentarios. ¡Gracias por leernos en Viltis!
